家私維修合同范本 第1篇

甲方(定作人)：_________________

(資料圖片僅供參考)

乙方(承攬人)：_________________

雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

第六條 修繕修理時間

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

第七條 質量要求

修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

報酬與材料費的結算方式為：________________________________

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的"，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受_法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

_________年____月_________日 _________年____月_________日

家私維修合同范本 第2篇

1、甲方負責對正常使用情況下，甲方提供的裝飾裝修內容與辦公家具故障進行維修，保證乙方正常使用。

2、乙方須愛護本協議項下的裝飾裝修內容及辦公家具，不得將辦公家具轉借他人使用或移除目標單位，因乙方人員使用不善、故意或者過失造成的`相關損壞，由乙方負責維修或由甲方提供有償維修。

3、未經目標單位業主及甲方書面認可，乙方不得對裝飾裝修、機電、消防工程進行改動，否則乙方自行承擔所造成的損失及不良后果。

4、目標單位租期屆滿乙方不再續租的，乙方應將完好狀態下的裝飾裝修與辦公家具交還甲方，交還時的驗收標準參照本協議第一條、第二條約定內容，交還時如損壞，乙方負責修復或照價賠償，正常使用折舊除外。

家私維修合同范本 第3篇

甲方：(發包方)

乙方：(承包方)

本著互相信任的原則，就甲方的家具維修/工程達成以下協議。

第一條 工程概況

1:維修/工程的內容及要求:

2.維修施工地點：_____________________________________________

3.維修服務：

4.工期：起始日期_________年_______月_______日至終止日期:________年_______月_______日

5.本項工程預計費用約 元人民幣。(結算以實際消費費用為準)

甲方：

乙方：

簽訂時間：

家私維修合同范本 第4篇

在合同期內，乙方將向甲方帶給合同范圍內設備持續正常應用的維護服務。

1。合同簽訂之日起，乙方將對甲方要求，帶給即時上門維護服務，帶給工作時光的電話咨詢服務。

2。合同期內，甲方的關鍵設備出現故障，導致電腦等相關設備不能正常工作，乙方應及時派維修人員上門維修，并在接到甲方有效報修電話的4小時內到達維修地點。如有其他原因不能保證按時到達，應向甲方說明理由，并在不超過_____小時到達現場對電腦等設備進行修復。

3。家具服務范圍：及時解決甲方家具使用過程中出現的問題，家具服務范圍包括____________________________________。對于以上范圍以外的家具，乙方應盡量協助解決。

4。家具服務范圍：甲方設備由乙方負責家具的維護，如因家具導致的電腦等設備不能正常運行，乙方應配合甲方尋找相應的電腦供應商維修（家具在保修期內，有電腦供應商保修）。

5。乙方維修人員到達現場后，應盡快檢查出故障，給出相應的解決方案，提出維修推薦。

6。在維護過程中，乙方維護人員如需將甲方的設備搬離甲方所在地，須征得甲方同意，出具相關文字手續，并在指定時光內送還給甲方。

7。維修及維護保養工作結束時，乙方人員應出具有關維護說明（報告），或向甲方有關人員描述故障引發的原因及處理過程，以及今后在使用當中應注意的問題。

8。乙方人員在維護過程中應不接觸及不泄露甲方的商業信息、商業秘密和甲方IT安全秘密的一切書面資料、圖表或者其它形式的資料和信息，包括口頭或視覺透露的資料和信息。

家私維修合同范本 第5篇

甲方：

乙方：

因甲方公司樓頂在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水進行維修，經雙方協商，協議如下：

1、維修時間：xx年3月17日起到xx年4月12日止。

2、維修地點：孔雀湖康體中心

3、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。

4、維修以及維修質量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監督和協助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責，出現工傷事故由乙方負責。

6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協助乙方做好各項施工前的準備，(如垃圾材料的堆放)。

7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業標準為驗收標準。

8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。

9、根據雙方的協商，本次維修采取乙方包工不包料的方式實施。

10、本工程維修發生的費用共計人民幣壹萬元整(大寫元整)，工程完工之日付伍仟元整(元)。待保修期滿之日付清全部尾款。

11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。

12、關于保修：保修期 6個月，自維修結束之日起算，保修期內發生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。

13、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

家私維修合同范本 第6篇

合同編號：___________

甲方(定作人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方(承攬人)：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

單價金額

合計人民幣金額(大寫):

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

(注：空格如不夠用，可以另接)

第五條 檢驗

1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

第六條 修繕修理時間

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

第七條 質量要求

修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

第八條 資料提供

1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條 保密

承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3.定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條 中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條 協助

1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條 監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條 保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十五條 更換部件：

1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條 交付

修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

第十七條 驗收

1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

第十八條 修繕費用

本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條 結算方式

報酬與材料費的結算方式為：________________________________

第二十條 保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但下列情況不屬保修范圍：

1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條 合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條 合同的終止

如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的`義務。

2.未經定作人同意而私自更換部件。

3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條 合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條 聲明及保證

定作人：

1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條 通知

1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十六條 爭議的處理

1.本合同受_法律管轄并按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十七條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十八條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條 合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

_________年____月_________日 _________年____月_________日

家私維修合同范本 第7篇

①合同簽訂之日起 個工作日內，甲方向乙方交付總合同款的 ％ 作為定金，并于貨到 個工作日內，將貨款付清；

②乙方交貨后，并收回全部貨款的同時，應與甲方簽署一份質量保證協議， 并向甲方交付質量保證金 元，該協議有效期為________年，協議期滿 后，如無任何質量問題或糾紛，甲方應全額退還質量保證金，如有售后維 修或質量問題，甲方有權在XX知乙方后，扣除相應質量保證作為損失補償。

家私維修合同范本 第8篇

甲方：________________

乙方：________________

___年___月___日

甲方茲委托乙方承擔甲方_______________________項目中部分活動家具的生產供應工作，根據《^v^合同法》、工程所在地政府有關法律法規和本工程特點及業主的設計和使用要求，雙方經過充分友好協商，本著誠實信用、平等互利的原則，就通用條件中各項事宜達成如下協議：

一、甲方同意定制購買附件中報價單的產品。

二、貨物名稱、規格、價格、數量見報價單及相關技術資料圖紙和證明文件。

三、產品送貨地點：___電話通知___。

四、產品由甲方與乙方商定總價格 元.（詳見報價單，此價位含稅）

五、產品驗白茬日期:年 月 日.

六、產品最后確定漆板日期:年 月 日。

七、送貨安裝日期：年 月 日。

八、付款方式及期限

1、簽訂合同當日，預付總價款20 %，計人民幣元。

2、產品白茬經甲方檢驗合格、并且確認漆色后支付總價款的25 %，計人民幣元

3、家具經甲方驗收無誤后支付總價款的50 % ，計人民幣 _元。

4、家具質量保證金5%，質保期滿且無任何質量問題后結款，計人民

幣 元。

九、驗收標準及方式

乙方交貨給甲方進行驗收，驗收以產品為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，乙方在交貨日期截止前負責修改或更換直至驗收合格為止。

十、服務方式

家具安裝后，質保期內由于家具本身的質量問題造成損壞的，由乙方免費到現場維修并承擔由于維修所產生的費用；,非質量原因，出于人為操作不當或其他原因而發生的問題, 由乙方進行維修，所產生的維修費用由家具所有人支付。如產品中包含需要到達項目現場安裝的組裝家具，乙方須提供免費的人員及技術支持。

保修期為___12__個月，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理（包括材料費和工時費）。

十一、雙方責任

（一）甲方責任：

1、甲方確認產品清單及相關文件、圖紙、產品顏色（詳見本合同附件）。

2、乙方將貨物運到指定地點交甲方現場驗收。

4、如甲方在送貨日前單方面終止合同，則乙方已收取的預付款不予退還甲方。

5、若因臺風、地震等不可抗力因素導致甲方履行本合同受影響的，甲方應書面通知乙方，經雙方協商或有關機關證明，可免于承擔經濟

責任。

6、如甲方未能在本合同約定的時間內收貨，乙方有義務存管30天，此外每超出一天，甲方承擔未及時收貨部分價款的千分之五的庫房占用費用。乙方應盡妥善保管義務。

（二）乙方責任

1、保證產品白茬按質按時完成，乙方如未能按本合同第五條所規定日期組織甲方驗白茬，則每推遲一天甲方扣除乙方總價款的5%作為違約金。

2、產品的最終漆板必須在本合同第六條規定日期前提交甲方確定，否則每推遲一天甲方扣除乙方總價款的5%作為違約金。

3、按本合同約定的時間、數量、質量、顏色交貨。如乙方未能在本合同約定的時間內按時交貨，則每晚一天，甲方扣除合同總價款的5%的作為違約金；如果在交貨時未能通過甲方的質量驗證（包含但不限于產品的板型、漆色、工藝），則甲方有權按照產品存在的質量問題，扣除乙方本合同總價款的10%至30%作為違約金，并且乙方應承擔未按時交貨或未通過質量驗證所給甲方造成的其他損失。

4、若因臺風、地震等不可抗力因素導致乙方履行本合同受影響的，乙方應書面通知甲方，經雙方協商或有關機關證明，可免于承擔經濟責任。

5、如果乙方未經過甲方確認白茬、漆板及色板所導致不良后果，乙方應該承擔并賠償甲方所有損失。

十二、其他事項

1、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，補簽協議，協商不成按合同法有關規定執行。補簽協議與本合同具有同等效力。

2、每次付款前，乙方須向甲方提供與付款數目相當的國家正規發票。

3、家具圖紙及報價單本合同的附件是本合同不可分割的一部分，具有本合同同等的法律效力。

4、 家具尺寸、顏色、布藝均由甲方確定認可后，方可生產..

5、家具制作工藝以家具清單，技術資料，圖紙為準，家具材質以實木.板材相結合。

6、家具包裝要求里面包兩層包裝膜，外面包紙殼或紙殼替代品，家具四角要包護角防磕碰。

十三、爭議解決方式

合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字蓋章起生效。

甲方：_________________ 乙方：_________________ 地址：_________________ 地址：_________________ 甲方代表：_____________ 乙方代表：_____________ 電話號碼：_____________ 電話號碼：_____________ 傳真號碼：_____________ 傳真號碼：_____________ 開戶銀行：_____________

銀行帳號：_____________

_________年____月____日

簽訂地點：_____________ 開戶銀行：_____________ 銀行帳號：_____________ _________年____月____日 簽訂地點：____________

甲方（需方）：（以下簡稱甲方）

乙方（供方）：

甲、乙供需雙方經協商，就乙方為甲方提供辦公家具（見明細）業務，一致達成如下協議：

一、 質量要求：以甲方的要求及圖紙標示為準。

二、 技術標準：以國家標準及行業標準為技術、質量標準。

三、 驗收標準：貨到現場安裝完畢后開始驗收，所供應的全部家具應符合甲方的驗收標準，要求外觀無瑕疵，結構無松動，規格、材質符合合同約定。

四、 交貨時間：20____年 月 日

五、 交貨地點： 。

六、 合同總額（見訂單明細）： （￥ ）。

七、 貨物明細：（附表一：訂貨單）。

八、 付款方式：

①合同簽訂之日起 個工作日內，甲方向乙方交付總合同款的 %作為定金，并于貨到 個工作日內，將貨款付清；

②乙方交貨后，并收回全部貨款的同時，應與甲方簽署一份質量保證協議，并向甲方交付質量保證金 元，該協議有效期為 年，協議期滿后，如無任何質量問題或糾紛，甲方應全額退還質量保證金，如有售后維修或質量問題，甲方有權在通知乙方后，扣除相應質量保證作為損失補償。

九、 包裝與運輸費用：由乙方承擔。

十、 甲方責任：甲方應按合同約定的時間及金額付款。

十一、 乙方責任：

① 乙方所提供的`產品，必須達到合同約定的規格、材質及相關質量、技術標準（或與封樣、圖紙標示相符），否則，甲方有權拒收且不付貨款，或扣除總貨款的20%～50%的違約金。

② 乙方必須按照甲方指定的時間、地點將貨送到，否則，甲方有權拒收且不付貨款，或扣除總貨款的20%～50%的違約金。

③ 乙方應保障在合同約定的維修期內，為甲方無償提維修服務，除非人為損壞，否則不得以任何理由收取任何費用，一般報修應在3個工作日內服務到位，否則甲方有權扣除相應質量責任保證金。

十二、 合同未盡事宜，均按《^v^經濟合同法》等法律、法規執行。

十三、 合同附頁、訂貨單、收貨驗收單與合同正本具同等法律效力。

十四、 如對本合同發生歧義或糾紛，由經濟仲裁委員會裁決，同時各自保留法律 訴訟權力。

甲方：天津大中電器有限公司

乙方：

地址：

電話：

開戶行：

帳號：

代表：

印章：

買方：(以下簡稱甲方)

賣方：(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協議，共同遵照執行：

第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：

車號：顏色：

產地：型號：

發動機號碼：(拓印粘貼)

底盤號碼：(拓印粘貼)

第二條：甲方向乙方支付車款人民幣_____萬元。包括三部分：定金、第一筆車款和其余部分車款。

第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金萬元，三日內再支付第一筆車款現金萬元;其余部分車款在該車辦理轉戶手續前全部付清。

第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權利要求。

第五條：辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協助辦理的義務。

第六條：乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

第七條：乙方應保證交付前該車的維護正常，手續完整。

第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。

第九條：乙方違反本合同，應向甲方支付相當于定金數額的違約金。

第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

甲方(授權簽字人)：乙方(授權簽字人)：

住址：住址：

證件號碼：證件號碼：

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

買方(甲方)：

賣方(乙方)：

為維護買賣雙方的合法權益，根據《^v^消費者權益保護法》、《^v^合同法》及有關規定，雙方本著平等互利的原則協商一致簽訂本合同。

第一條家具名稱、商標、規格型號、材質、顏色、數量及金額(詳見附件產品明細表)

第二條合同產品總金額：人民幣捌仟玖仟陸貳圓(大寫)即：RMB8962元，兩者不符時以中文大寫為準。

第三條付款方式

1.甲方以現金結算的，應按本合同第三條規定以現金方式銀貨兩訖。

2.甲方以票據結算的，應在票據上注明乙方的全稱和金額，將貨款按本合同第三條規定匯入乙方指定的賬戶。

3.如上述付款方式或賬戶發生改變，乙方應以書面形式(并加蓋公章)告知甲方。

4.乙方在收到貨款的同時應開具給甲方同等金額的正式發票。

第四條交貨時間、方式及地點

1.交貨時間：

預付款交付乙方后5天內(不包含3日的組裝期)。甲方要求延期交貨時，應于交貨日1天前通知乙方。

2.交貨方式：

乙方送貨，運費由乙方負擔。貨物在運輸及組裝過程中，發生損壞或滅失的風險由乙方承擔;貨物自組裝完畢甲方驗收合格后，發生損壞或滅失的風險由甲方承擔。

3.交貨地點：清水路苑。

第五條家具的安裝調試

組裝期：貨物運至指定交貨地點后3日內。

1.甲方應于乙方交貨前確認組裝現場已具備安裝條件。

2.乙方應根據甲乙雙方的約定及甲方的要求負責家具的安裝調試。

3.甲方負責提供貨運電梯、場地照明等必要的安裝設施。

第六條家具的接收和驗收

1.乙方依本合同所定交貨時間將貨物運至指定地點后，甲方應即時接收并妥善保管全部貨物。

2.甲方應在組裝完畢后3日內對貨物驗收完成，逾期則視為驗收合格。如有異議應在此期限內向乙方提出，乙方在知悉或應當知悉甲方提出異議后，有義務即時進行處理并告知甲方，直到甲方驗收合格為止。

3.甲方認可在相關出貨驗收單上簽字者為甲方或甲方授權之驗收人。

第七條品質保證

1.乙方保證產品質量，承諾3年(不少于3年)質量保障(自開具發票之日起算)。

2.在質保期內家具出現質量問題的，乙方應免費(包括材料費、工時費和運輸費等)上門修理或更換，雙方另有約定的除外。修理不好或不能更換的，甲方有權要求乙方退貨并返還產品折舊后的貨款。折舊費按每日最高不超過貨物金額的收取。折舊費計算自開具發票之日起至退貨之日止。

3.保修期內家具因甲方故意造成的.損壞，乙方酌情收取材料及相關修理、更換等費用。

第八條合同變更

1.雙方簽約后，因甲方合理要求而增減產品內容需另行簽訂《補充合同》。

2.雙方簽約后，因甲方合理要求而變更交貨的時間、地點、驗收人等內容應填寫《交貨變更確認單》，經雙方簽章后生效。

第九條合同的終止及解除

1.經甲乙雙方協商一致，可以解除本合同。

2.發生不可抗力致使合同目的不能實現時，本合同終止，甲乙雙方互不承擔違約責任。

3.甲方不支付或者不按照約定支付剩余貨款達30日的，乙方有權單方解除合同并返還預付款，收回貨物。

4.乙方有下列情形之一的，甲方有權單方解除合同：

(1)、未按約定時間交付貨物達30日的。

(2)、貨物與樣品不符，或貨物質量沒有達到行業標準，或乙方拒絕履行產品質量保障責任的。

第十條其他約定事項

1.本合同空白待填寫部分經雙方協商一致后填寫，其他部分不得涂改，如有涂改痕跡，該合同無效。

2.本合同經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。若乙方位于家具賣場或展銷會，本合同還須由賣場或展銷會的主辦單位簽字、蓋章。

3.若乙方位于家具賣場或展銷會，在乙方撤離賣場或展銷會后出現的問題，由賣場或展銷會主辦單位先行向甲方承擔賠償責任;主辦單位承擔責任后，有權向乙方追償。

4.本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方名稱(蓋章)： 乙方名稱(蓋章)：

日期：

家私維修合同范本 第9篇

甲方：

乙方：

一、甲方同意將 房屋維修工程委托乙方。

二、乙方負責全部維修所需材料以及施工。

三、維修時間：自協議簽訂之日起 天完成。

四、維修要求：

1、維修項目質量符合國家相關驗收規范。

2、乙方自行負責施工安全。

3、未盡施工細節之處，由雙方協商提出方案確定。

五、維修費用:

六、維修工程完成后，經甲方驗收合格后，按照公司工程付款流程支付工程款。

七、保修條款：在國家規定的質保期限內出現質量問題仍由乙方維修。

九、其他未盡事宜，雙方友好協商解決。

十、本合同經甲乙雙方協商簽字后生效，合同一式三份，甲乙雙方各執一份，公司備案一份。

乙方簽字：

甲方簽字：

年 月 日

家私維修合同范本 第10篇

1、在本協議列明的裝飾裝修內容之外，乙方如果對目標單位進行改造以及其他內容的裝飾、裝修的，應取得目標單位業主與甲方的書面同意后進行，乙方裝飾、裝修如對甲方現有裝飾、裝修內容造成損壞的，應向甲方承擔相應損失賠償責任，乙方裝飾、裝修內容如與目標單位或與甲方裝飾裝修內容形成符合的，乙方裝飾裝修內容的所有權歸甲方所有。

2、在本協議列明的甲方提供辦公家具范圍之外，乙方如需其他辦公家具的，可自行采購或委托甲方采購，乙方辦公家具如與目標單位或與甲方裝飾裝修內容、甲方辦公家具形成符合的，或者如果拆除乙方辦公家具將影響目標單位或與甲方裝飾裝修內容、甲方辦公家具正常使用或外形美觀的，乙方采購的辦公家具所有權歸甲方所有。

家私維修合同范本 第11篇

1。在合同執行期內，甲方應用心配合乙方做好維修與維護保養工作，包括帶給設備的相關資料，包括設備品牌型號、規格、系統家具、設備驅動程序、設備等。

2。協議范圍內設備發生故障時，甲方應及時向乙方報告故障現象，錯誤信息等，以便乙方及時分析故障，有準備地到現場及時解決問題。

3。對于偶發性及間歇性故障，甲方應協助乙方做好故障跟蹤工作，根據乙方提出的要求及方法進行記錄。

4。甲方應為乙方服務工程師帶給必要的工作場地，在不影響甲方正常工作的前提下，帶給維護時光。

5。在維護過程當中，所需要更換的零配件費用由甲方自得負擔，不計在服務費用內（對于保修期內的零配件，由電腦供應商帶給）。

6。在服務期內甲方應對乙方服務人員的工作態度，技術水平進行監督與考核，提出意見。

家私維修合同范本 第12篇

甲方：________________（發包方）

乙方：________________（承包方）

根據《_民法典》、《_消費權益保護法》以及其它法律法規的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成協議，須共同遵守。

一、工程概念

施工地點：_____鄉_____村

施工內容：房屋維修

維修項目：墻體里外翻新、廚房、衛生間從新改造，房頂全面更換、電路改造等。

工程期限：從________年________月________日開工至________年________月________日。

二、工程總價及結算方式

付款方式：工程總價款________________元（大寫：________________元整）自本協議簽訂后甲方預付首付款________________元（大寫：________________元整）該工程竣工后并經甲方驗收后一次性付清剩余的資金。

三、施工準備及雙方義務

（1）甲方義務

甲方應向乙方提供施工所需的水、電等必備條件做好施工中臨時性使用部分操作以及產生影響力關系行為的協調工作。

（2）乙方義務

1、對甲方房屋維修的做法進行現場說明。

2、乙方指派技術負責人，負責本協議的履行。按要求組織施工保質保量按期完成施工任務。解決乙方負責人各項事宜。

（3）工程質量及竣工驗收的方法

1、由于甲方的"原因造成工程質量問題，其返工費用由甲方進行承擔，乙方有權利順延工期。

2、由于乙方的原因造成工程質量問題，其返工費用由乙方自行承擔，工期不變。

3、工程竣工后乙方應及時通知驗收，甲方自接驗收通知三日內進行驗收。

（4）雙方違約責任

自本協議簽訂后，甲、乙雙方應履行協議規定的各項條款，不得擅自變更或解除協議。

（5）糾紛處理

本協議履行期間雙方發生爭執時在不影響工程的前提下，雙方可以采取協商解決，若協商不成可向當地人民法院起訴。

（6）本協議一式三份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

家私維修合同范本 第13篇

甲方：

乙方：

為了做好屋面防水維修工程施工，明確甲乙雙方的權利義務，本著“互利、合作、共贏”的原則，經雙方協商一致，達成如下協議：

一．維修工程范圍

甲方已建成的4號，5號，6號，7號，8號，9號樓共6幢樓的屋面滲漏部位。

二．工程價款及發包方式

本維修工程采取乙方“包工包料”的方式。工程價款共計壹萬捌仟元（18000元）。工程完工后，經現場注水試驗和甲方組織的驗收合格后，工程款一次付清。

三．甲方的權利和義務

1.乙方施工過程中必須自覺接受甲方監督檢查和現場技術指導

2.甲方為乙方提供施工用水，用電等施工必需條件

3.甲方負責協調施工過程中與業主等方面的關系，盡量給乙方提供方便。

四．乙方的權利和義務

1.乙方需與11月10日前做好施工準備工作，確保11月11日準時進入現場并組織施工。若遇不可抗力因素影響，工期順延

2.乙方必須保證安全生產，并根據施工特點做好安全防護，以確保施工人員的人身安全。無論什么原因造成的一切安全事故，均由乙方無條件承擔全部責任。

3.乙方必須精心施工，并保證使用的材料為合格產品。完工后若再出現滲漏等質量缺陷，乙方應及時修復，以保證業主的正常使用。質保期限三年（自完工之日算起），質保期限內乙方負責無償維修。

五．其他

1.乙方包料是指使用的SBS防水卷材在80卷（約800平方米）之內。如果超量使用，甲方承擔超出部分用材。但乙方應注意節約，不能造成浪費。其他附加易耗材料由乙方負擔。

2.本協議未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

3.本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

4.本協議經甲乙雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

日期： 年 月 日

標簽：